程英律师的网站

承包人主张因发包人原因导致工期延误、免除承包人工期延误的责任如何处理？

承包人主张因发包人原因导致工期延误、免除承包人工期延误的责任如何处理？

　　民事诉讼法规定：当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。最高人民法院民事诉讼证据规则规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。

　　本案中承包人认为施工过程中因图纸不到位、未按约定提供开工条件、存在设计变更等原因，工期应予顺延。该事项举证责任应由承包人承担。但是庭审中承包人既未能提供与发包人双方签字确认的工期顺延签证，也未能提供其曾向发包人申请工期顺延的报告，所以其主张工期应予顺延证据不足，不能得到法院支持。